本招标项目国投奇台县180万千瓦风光氢储一体化项目100万千瓦时储能系统建安工程已由昌吉回族自治州发展和改革委员会以昌州发改工[2022]116号文登记备案批准建设，建设单位为昌吉国投奇鑫能源有限公司，建设资金来自企业自筹及银行贷款，项目出资比例为企业自筹20%，银行贷款80%。项目已具备招标条件，现对该项目国投奇台县180万千瓦风光氢储一体化项目100万千瓦时储能系统建安工程进行公开招标，特邀请满足资格条件的潜在投标人参加投标。

2.1 项目概况：建设250MW/1000MWh储能系统，通过10回35kV集电线路接入220kV汇集站。包含储能站区全部土建工程、设备及安装工程、电缆等设备采购、接地工程通信工程、调试工程、涉及到与本项目施工有关的相关工作。

2.1.1 建设地点：昌吉州奇台县。

2.1.2 建设规模：

（1）建筑安装工程包括但不限于工程范围内：场地平整、基础的土石方开挖及回填或换填、土石方装卸运输、余土处理等全部土石方工程； 储能设备基础、电缆沟浇筑及防腐工程；所有电气设备（含电缆）及材料的采购、安装、调试、试验（含特殊试验）；全站防雷接地材料采购、安装、设备、调试、试验等；接地系统、避雷针等施工、调试、验收；站内防洪排水沟、排水管道等施工；全站进站道路、站内道路硬化、围墙（含大门）、地面硬化（含预埋管线）工程； 站内所有标示标牌标线的制作安装（满足国网及生产单位需求）；为完成建筑安装工程在施工阶段应包括的工程实体、措施项目、技术服务和配合协调及施工蓝图工程量清单中包含的所有工作内容，本工程所用混凝土均为商品混凝土。

（2）施工电源和水源：施工用电、施工用水由承包人自行解决；工程竣工验收前（含建设期间调试、储能设备电池充电试验及并网期间调试）用电、用水及用柴油费用均由承包人自行承担。

（3）办公和生活临建工程：承包人需根据发包人相关规定内容搭设办公和生活临建，办理临时用地手续及承担临时用地相关费用（附件），满足地方综合治理、防疫、环保相关要求。

（4）储能区电子围栏、视屏监控、安全系统、消防设施及器材采购、安装、调试、试验；本工程所需乙供设备材料采购、催交、运输、保险、接车、卸车、到货验收、仓储保管、功能试验等；本工程储能设备为甲供设备，接车、卸车安装、到货验收、仓储保管、功能试验等均由承包人负责。

（5）本工程作为总承包工程，不论本技术文件是否提及，但实际证明是确保项目带电运行、确保通过各方验收所必须的，涉及本工程施工、采购、运输、储存、人员培训、竣工投产、质保期内设备维护、工程检查、档案、消防、工程验收、配合项目整体竣工验收等各种工程验收的工作内容均属于承包方的工作范围。

2.1.3 工程投资额：6000万元

2.1.4 计划工期：164日历天(计划开工日期：2025年03月20日，计划竣工日期：2025年08月30日，实际开工日期以总监理工程师签发的开工令为准）；

2.1.5 标段划分：本次招标不划分标段。

2.1.6 其他： / ;

2.2 招标范围：本工程承包范围包含了招标文件规定、招标《工程量清单》中包含的所有内容（包括招标文件、设计变更、答疑及招标文件补充等内容）。

3.1 投标人必须是中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的企业；

3.2 投标人须具备住房城乡建设主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质，且具有承装、承修、承试四级及以上电力设施许可证，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。项目负责人须具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），须附近半年（自2024年07月至2024年12月期间）连续在本单位的社会保障资金缴纳记录，不接受退休返聘人员，且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人、项目经理。

3.3 类似项目（业绩）要求：

□不要求

√ 要求

企业承担过类似项目（业绩），类似项目（业绩）是指累计50万千瓦时及以上能源工程：须提供①中标通知书（成交通知书或发包通知书）；②施工合同（至少包括合同首页、关键页、签字页）；③工程竣工验收报告（工程竣工验收表或招标人验收合格相关证明或电力部门主管单位验收合格相关证明）；

拟任项目负责人（项目经理）承担过类似项目（业绩），项目负责人（项目经理）类似项目（业绩）是指累计50万千瓦时及以上能源工程：须提供①中标通知书（成交通知书或发包通知书）；②施工合同（至少包括合同首页、关键页、签字页）；③工程竣工验收报告（工程竣工验收表或招标人验收合格相关证明或电力部门主管单位验收合格相关证明）；所提供的类似业绩证明材料须反映项目负责人（建造师）。

(类似业绩具体指标按照国家和自治区有关规定执行，若发生项目负责人（项目经理）变更的，工程业绩计入继任项目负责人（项目经理）业绩。

3.4 财务要求：（1）投标人须提供近年经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，至少包括资产负债表、利润表及现金流量表。新设立企业未满三年的，应提供自成立以来的财务审计报告，未满一年的需提供自成立以来的财务报表；

具体年份要求为近三年，指2021年起至2023年止。

（2）投标人在投标期间，未处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内。

3.5 本次招标 不接受 联合体投标。

3.6 信誉要求：

3.6.1 信誉基本要求：

（1）未在信用中国、国家企业信用信息公示系统和全国建筑市场监管公共服务平台被列入严重失信主体、失信被执行人或联合惩戒名单的；

（2）投标人、法定代表人或者项目负责人近年未在中国裁判文书网被记录有行贿犯罪行为的；

具体年份要求为近五年，指2020年01月21日起至2025年01月21日止。

（3）未被限制市场准入、招标投标活动的。

3.6.2 信誉其他要求：

（1）近年企业不良行为记录情况

□ 本项目招标不评审近年企业不良行为记录情况；

√ 本项目招标评审近年企业不良行为记录情况；

具体要求：不良行为记录是指建筑市场各方主体在工程建设过程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。

具体年份要求为近五年，指2020年01月21日起至2025年01月21日止。

（2）近年发生的诉讼和仲裁情况

√ 本项目招标不评审近年发生的诉讼和仲裁情况；

□ 本项目招标评审近年发生的诉讼和仲裁情况；

诉讼和仲裁情况是指与履行下述合同有关及本款项要求的法律败诉。调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼不纳入本项目评审。包括：

□施工总承包合同 □专业承包（分包）合同

□工程总承包合同 □工程材料设备采购合同

□劳务分包合同

3.7 其他要求：

3.7.1投标人所报项目负责人必须为在昌吉州公共资源交易网（http://www.cjzwfw.cn/cjg